Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Кровельный наплавляемый материал Унифлекс ЭПП и Унифлекс ЭКП

16.03.2011

Заказчик:Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"
Начальная цена контракта: 648 000,00 руб.
Количество и единицы измерения: 6 000 кв. м
Условия оплаты: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор. Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: 100 % в течение 10 дней после поставки товара на склад Заказчика.
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Доставка товара осуществляется в г. Саров склад Заказчика, автотранспортом Поставщика. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика.
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 17.03.2011 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 49778" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: Участники процедуры закупки обязаны приложить к котировочной заявке следующие документы:
1. Спецификацию на поставку товара (оформленную в соответствии с Приложением № 1 к котировочной заявке).
2. Анкету участника запроса ценовых котировок (оформленную в соответствии с Приложением № 2 к котировочной заявке).
3. Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме.
4. Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.
6. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
7. Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом).
8. Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности).
9. Копию документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).
Копию Документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).
10. Наличие у поставщика действующих лицензий на соответствующие виды деятельности.
Документы должны быть заверены руководителем предприятия (уполномоченным лицом), прошиты (документы на двух и более листах), скреплены печатью организации и пронумерованы.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: Поставщик должен:
-быть правомочным заключать договора;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;
-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом, заключаемого договора;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
Приемка товара производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.65г. и качеству П-7 от 25.04.66г

Файлы тендера: 17625.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Приволжский федеральный округ • Нижегородская обл.