Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Кабель силовой ВВГнгLS 4х95, класс безопасности 4Н,ТУ16.К71-310-2001

28.03.2011

Заказчик:Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Кольская АЭС"
Начальная цена контракта: 353 237,96 руб.
Количество и единицы измерения: 1 лот
Условия оплаты: Поставщик производит поставку, а Покупатель осуществляет перечисление денежных средств в размере 100% от суммы договора на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после приемки продукции на складе Грузополучателя.
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Срок поставки- 30 дней с момента подписания договора. Доставка продукции Покупателю осуществляется силами и за счет Покупателя автотранспортом ООО «Кольская АЭС-Авто» со склада Поставщика, либо специализированной транспортной компанией по дополнительному соглашению сторон. Обязательно наличие подъездных путей к складу Поставщика для грузового транспорта.
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 31.03.2011 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 51646" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: 1.Учредительные документы (устав и учредительный договор).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Приказ о назначении Генерального директора.
Банковские реквизиты.
2. На поставляемую продукцию, входящую в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982, предоставление сертификатов соответствия обязательно.
3.Документ, подтверждающий дилерские полномочия (если поставщик не является изготовителем).
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
2.Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:
будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора.
Комментарии: Предоставление заведомо не полной или ложной информации в конкурсной документации является причиной для отклонения заявки.

Файлы тендера: 18167.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Северо-Западный федеральный округ • Мурманская обл.