Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Материал рулонный кровельный битумный наплавляемый на основе стеклоткани

11.04.2011

Заказчик:Открытое акционерное общество "476 Электрическая сеть"
Начальная цена предмета договора: 260 000,00 руб. (в том числе НДС)
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 104393"
Организатор процедуры: Открытое акционерное общество "476 Электрическая сеть", Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, пер. Водолазный д. 11
Контактное лицо: Рытенко Игорь Валентинович
зам.генерального директора по АХВ
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): Кровельные материалы, плитка, стекло
Материал рулонный кровельный битумный наплавляемый на основе стеклоткани, с посыпкой. Соответствие ГОСТ 30547-97. Масса материала не менее 4 кг/кв.м.
Количество и единицы измерения: 4 000 кв. м
Цена за единицу: 65,00 руб.
Начальная цена предмета договора: 260 000,00 руб. (в том числе НДС)
Условия оплаты: Оплата производится в рублях в безналичной форме путем внесения 50% суммы предоплаты на расчетный счет Поставщика в течение 5(пяти) банковских дней с момента подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета. Оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет Поставщика не позднее 5(пяти) банковских дней после подписания товарной накладной на получение товара.
Источник финансирования: Собственные средства
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: г.Калининград
Сроки выполнения предмета договора: 20 рабочих дней с момента заключения Договора
Дата публикации: 31.03.2011 11:51
Критерии оценки котировочных заявок: - цена договора;
- сроки поставки;
- условия оплаты;
- место поставки;
- гарантии на поставляемую продукцию.
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 11.04.2011 09:00
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 12.04.2011 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 104393" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: * соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
* непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
* неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
* отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
Документы, прилагаемые к заявке: -учредительные документы (устав);
-свидетельство о регистрации;
-свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
-полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о размещении заказа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
-свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (приказ о назначении руководителя и его паспортные данные; доверенности на лиц, действующих от имени участника размещения заказа);
-банковские реквизиты.
- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний завершенный отчетный период» с отметкой налогового органа и заверенные печатью организации;
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за прошедший календарный год, выданная налоговым органом.
Документация по торгам: С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам
Комиссия: 238520 Калининградская область, г.Балтийск, пер. Водолазный д.11
тел/факс 84014522312, info@476es.oboronenergo.su
Председатель комиссии: Буянов К.В. – Гендиректор ОАО «476ЭС»
Члены комиссии: Захарова Т.В.-ЗамГендиректора по ЭиФ
Жатько О.А.-нач-к финн-во – экон. сл.
Рытенко И.В.-ЗамГендиректора по АХВ
Орлова Е.Ю.-ведущий юрисконсульт
Сливкина Г.В.-ведущий юрисконсульт
Мельник О.А.-помощник руководителяКомплект документов находится в приложенном файле.

Файлы тендера: 18324.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Северо-Западный федеральный округ • Калининградская обл.